建设工程合同范本-建设工程施工合同示范文本（五）.docx

建设工程合同范本:建设工程施工合同示范文本（五）
，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
　　34、质量保修
　　 页








　　其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
　　，除非出现以下状况的，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程：
　　〔1〕单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停顿施工；
　　〔2〕调解要求停顿施工，且为双方承受；
　　〔3〕仲裁机构要求停顿施工；
　　〔4〕法院要求停顿施工。
　　十一、其他
　　38、工程分包
　　，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何局部分包。
　　，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
　　。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人担当连带责任。
　　。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
　　39、不行抗力
　　、*、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾难。










　　，承包人应马上通知工程师，产大力所能及的条件下快速采纳措施，尽力削减损失，发包人应帮助承包人采纳措施。不行抗力事务完毕后48小时内承包人向工程师通报受害状况和损失状况，及预料清理和修复的费用。 不行抗事务持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害状况。不行抗力事务完毕后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
　　：
　　〔1〕工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人担当；
　　〔2〕发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用；
　　〔3〕承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人担当；
　　〔4〕停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人担当；
　　〔5〕工程所需清理、修复费用，由发包人担当；
　　〔6〕延误的工期相应顺延。