网签版工地工程合同5篇.docx

该【网签版工地工程合同5篇 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【网签版工地工程合同5篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/19网签版工地工程合同5篇网签版工地工程合同1 甲方:________________ 乙方:________________ 甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则,经友好协商,就____县________年、________年标准化养殖场沼气工程一事,达成如下协议: 一、工程基本情况: 1、________年及________年县奖励资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。 2、本工程地点为:________________镇等。 二、承包形式及建设主要内容: 1、甲方将____________镇等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。 2、工程内容分二类: ①一类沼气池壹佰陆立方的2个(规格:直径5米4米深)化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方(含出料池贰拾立方)。 ②二类沼气池壹佰贰拾立方的1个(规格:直径6。2米4米深)化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘壹佰伍立方(含出料池贰拾立方。3/19 三、承包金额: 甲方一次性包工包料给乙方,一类金额为捌万肆仟元整;二类金额为柒万伍仟元整。 四、付款方式: 1、乙方进场开挖时,甲方应付给乙方每个工程开挖时的工程款叁万元整。 2、如乙方每完工一个结工程款的90%,剩余10%作为工程质保金,如未付清,乙方有权停工,乙方损失由甲方承担。 3、作为保证金的工程款,在全部的工程能正常产气使用后甲方一次性付清给乙方。(时间不得超过完工产气半年内)。 五、工程质量 1、乙方在本工程过程中,须按照建筑施工规范进行施工操作,确保工程合格。 2、如因乙方在施工过程中少量而造成甲方的损失,应由乙方全部承担。 3、如因乙方在施工过程中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题,如需返工乙方应付全部责任。 六、施工工期: 乙方应在________年____月____日之前进入工地施工。 七、安全生产: 乙方在该工程项目的施工全部过程,必须充分注意安全,严格按照《安全生产操作法规》施工,指安全保障措施,杜绝一切大小安全事故的发生,如小事故,由乙方承担,如出现大事故,甲、乙双方共同承担。3/19 八、其它: 1、本合同未尽事宜,甲、乙双方共同商讨,可签补充协议,与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。 甲方签字: 乙方签字:________年____月____日网签版工地工程合同2 甲方: 乙方: 甲乙双方根据国家建筑工程有关法律法规,安全生产、文明施工,明确双方责权利等事项进行协商,并按照公平平等,互惠互利的原则,结合工程实际情况,境有好协商达成以下人工承包合同条款。 第一条工程概况 1、工程名称:XXX边气田 第四天然气净化工程 2、工程地点:____省____县 3、工程内容:木工混凝土工(包括楼木工支模板、混凝土浇筑。门窗及过洞梁除外) 4、承包范围:人工费 5、开工日期:________年____月____日5/19 6、竣工日期:________年____月____日(若遇到天气或不可抗力因素影响工期可顺延) 第二条工程名称、数量及人工费承包价格: 1、XXX边气田 第四净化厂中控楼。食堂、木工、混凝土工人工费。 2、数量按实际设计图纸及实际施工工程核算。 3、木工人工费价格为展开面积(即沾灰面积)每平米元。 4、以上承包费用包括设计图纸内及甲方要求的缩影的工作内容及厂内材料装卸倒运、现场清理以及零星工作。 第三条工程质量及验收 1、按工程设计文件,施工图说明书,国家颁发的《工程施工及验收规范》,《建筑安装质量检验评定标准》,《石油工程建设质量验收评定标准》,《关于基本建筑项目竣工验收的暂行规定》及其它相关规范进行施工和验收。 2、隐蔽工程在隐蔽前,乙方将验收内容,时间、地点和甲方及时联系,甲方通知建筑单位代表及监理工程师到场验收,验收合格,建筑单位代表及监理工程师在验收记录签字后,乙方方可继续施工,验收不合格,乙方在监理工程师限定时间内整改后重新验收。 3、无论甲方代表及监理工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新验收时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部费用,并相应顺延工期:检验不合格,乙方承担由此发生的全部费用,工期不予以顺延。6/19 4、工程质量必须符合国家建筑工程施工规范和标准及长庆油田地面工程建设验收标准,所有工程严格按照设计图纸要求施工,工程质量全部达到合格。 第四条安全责任 1、甲方负责对乙方员工进行安全教育培训,加强安全管理,增强安全意识。 2、甲方必须按照公司制定的安全管理制度,对待种作业人员的证件、上岗证及技术登记证必须进行严格审查,真正达到特种人员必须持证上岗。 3、乙方必须按照甲方安全生产章程及管理制度执行,年度安全事故考核为零。 4、乙方必须按照甲方确定的安全管理制度规范操作,否则按制度规定追究其相关责任人的责任,并重罚。 5、乙方在工作期间山于违章操作、渎职等给甲乙双方曹X经济损失、人身意外伤害的'山乙方负全部责任,甲方概不负责。 6、乙方工程开工时施工队人员必须购买社会劳动保险和人身意外伤害险,若乙方在开工前不购买,甲方可强制性代购买,费用从乙方工程款中扣回。 第五条甲方权利与义务 1、乙方如果不按建筑工程施工图纸设计及验收规范和图纸设计要求施工,监理单位和建设单位技术人员及甲方现场技术人员提出问题未得到及时改正或拒不接受的,甲方有权利要求停工。情节严重或已造成不良后果的,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的相应责任。7/19 2、甲方负责办理该项工程开工的各项手续。 3、甲方负责组织建设单位技术人员和监理单位人员向乙方现场技术交底网签版工地工程合同3 甲方: 乙方: 甲方双方依据《民法典》等相关法律、法规,本着平等互利的原则,经双方友好协商达成如下合同条款: 一、防水施工 1、工程名称:浙江XX公司屋面光伏支架立柱防水工程。 2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。 3、防水施工价格本次防水施工为双包方式(包工包料), 。此价款为本工程固定造价,总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。 4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。 5、施工质保甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求,对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构,如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外,如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后,如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理,重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺保修期为________年使用年限。(保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理)。7/19 6、双方责任甲方责任:在防水施工结束后,甲方应配合做好成品保护,如现场施工人员故意引起的损坏,后果由甲方负责。乙方责任: 1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。 2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用,工程款项中包含保险费用。 二、施工程序及施工要求 1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。 2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。 3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。8/19 4、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方及XX公司的物品、及其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。 5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造***身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。 6、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。 三、付款方式该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后,支付此单屋面合同全额工程款。 四、附则 1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。 2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。 甲方:代表签章:________年____月____日 乙方:代表签章:_______年____月____日网签版工地工程合同4 甲方:9/19 乙方: 甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议: 一、建设范围除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。 二、建设方式包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。 三、承包价按照房屋建筑面积元平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。 四、付款方式采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。 五、权利和义务 (一)义务 1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。 2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款。 3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。 4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。10/19 5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。 (二)权利 1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。 2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。 六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。 七、违约责任甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。 八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向____县人民法院起诉。 九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。 十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。 十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: ________年月____日