建设工程施工合同示范文本(优质文档)(6).docx

合同编号: 建设工程施工合同示范文本(五)甲方: 乙方: ,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。34、 、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定 ,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。。承包人应在工程竣工验收之前 ,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3略)。:质量保修项目内容及范围;质量保修期;质量保修责任;质量保修金的支付方法。()十、违约、索赔和争议35、 。当发生下列情况时:本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;,导致施工无法进行; ;发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。。当发生下列情况时:; ;承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任,赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。—方违约后,另一方要求违给方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。36、 ,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失 ,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和、(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 ,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与 (3)、(4) ,给发包人造成经济损失,。37、 ,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议 :第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合