装饰工程劳务分包合同范本.docx

该【装饰工程劳务分包合同范本 】是由【库里都有2376】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【装饰工程劳务分包合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2/26装饰工程劳务分包合同范本装饰工程劳务分包合同范本1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位:中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位:诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 分包范围: 分包内容: 分包性质:包工(详见后附项目清单定价表说明) 2、分包工作期限 开始工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天 3、质量安全标准 :按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx),本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。2/26 :详见工程质量保修书,保修时间壹年。 4、分包合同 。 (有关承包工程的价格细节除外)。 5、图纸 ,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。 6、项目经理 :。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。 7、总包义务 组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。 (1)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。 (2)向分包提供各层水、电。 (3)向分包责任人进行技术交底。 、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;4/26 、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要; 、按本合同约定,向分包支付工程款; 、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 8、分包义务 ,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; ,向总包上报本标段进度计划,每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施; 、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;5/26 、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 、机具,按总包标准化工地要求设置标牌,搞好施工区域的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; ,不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的,总包视情而定对分包人进行5000—20XX0元的处罚,直至解除其分包资格,无补偿清退; ,配合总包完成本标段内的技术资料,配合总包办理交工验收; ,因分包责任发生损坏,分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施; `机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。 。 ,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。5/26 ,由分包自行承担。 9、材料、设备供应 ,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划(见附表1物资需用计划表);经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理。 、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 (1)总包委托分包采购的低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)需提前20天上报总包,经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明 (2)未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。 10、分包价格 : (1)固定分包单价(含管理费)+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。6/26 (2)如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章。 11、分包工程款的支付 (1)合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费,每人每15天按300元执行; (2)进度款支付:每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包。 12、施工变更 ,总包项目经理部(项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知(或工作联系单),并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。 ,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。 。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。7/26 ,分包无权要求迫加劳务报酬。 13、施工验收 ,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。 14、争议 ,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第1种方式解决争议; (1)双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁; (2)向所管辖权的人民法院起诉。 ,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果: (1)单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同; (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止合同工作;8/26 (4)法院要求停止合同工作。 15、禁止转包或再分包 。否则,分包将依法承担责任。 16、不可抗力 。 17、合同解除 ,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的, ,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。 18、合同终止 ,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。 19、合同份数 ,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。 20、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点:10/26 本合同双方约定当日后生效。 总包:(公章) 地址: 法人代表: 分包:(公章) 法人代表: 地址:装饰工程劳务分包合同范本2 甲方: 乙方: 经双方协议,现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工,具体执行如下: 一、施工内容: 二、承包方式: 三、合同期限:自年月日至年月日。 四、人工款支付方式:每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付,支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%,客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内,甲方付清工程款95%给乙方,5%一年质保期满后付清给乙方。 五、双方责任: 1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工,并由乙方组织管理有关生产人员,生产工具由乙方自理,具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、 2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范,并接受甲方人员管理。 3、乙方在施工生产过程中,必须严格按照安全生产的操作规程施工,做好防火安全工作,,由乙方全部负责。 4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执,做到文明施工,礼貌待客,如因故与客户发生矛盾,甲方有权更换施工班组,所完工部分达到合格的,其工程总价按70%计算,如发生较大争执造成甲方经济损失,乙方必须对此承担经济责任。 5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间,人身及社会保险均自行购买,甲方概不负责。 6、乙方班组施工时,应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施,如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的,由乙方负责赔偿。 7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工,如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工,并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。 《现场施工安全及文明施工管理细则》,并组织工人认真学****如有违反相应管理条例的,根据双方签订的《班组安全施工责任书》承担其责任;如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。