私房施工合同.docx

该【私房施工合同 】是由【库里都有2376】上传分享，文档一共【12】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【私房施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2/17私房施工合同私房施工合同1 甲方:__________________ 乙方:__________________ 经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下: 一、地块概况 1。该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至:前抵六纳公路、后抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。 2。该地块的用途为住宅。 二、转让方式 1、甲方把该地块转让给乙方,作住宅用地。 2、土地的转让价为壹拾万零陆百元,转让总价为人民币100600元。 3、甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。 4、甲方必须保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。 三、违约责任 1、甲方诚邀乙方参与其土地的所有处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金及转让款,2/17 2、乙方未能按时支付地价款,应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。 3、甲方应创造合理条件让乙方施工,施工过程中会给甲方带来出入住所不便,甲方应当保证安全的情况下自行解决。 四、其他 1、在出让过程中,乙方承担相应的土地契税和交易费用。 2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。 3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。 5、本协议经各方代表签字盖章后生效。 6、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日私房施工合同2 发包方:_________________(以下简称甲方)甲方身份证号:_________________4/17 承包方:_________________(以下简称乙方)乙方身份证号:_________________ 根据国家有关法律法规的规定。乙方承包甲方私有住宅楼工程全部的`建筑施工。经双方协商一致,签订本合同。双方共同遵守、严格履行、任何一方如有违反应承担违约责任。 一、工程名称:_________________私有住宅楼一栋 二、承包范围及内容:_________________按设计图纸土建工程+。内容包括:_________________全部砖砌体、模板、钢筋绑扎、混凝土浇筑、内外墙所有建筑材料的场内垂直运输。 三、承包方式:_________________包工不包料。 四、包工工资:_________________按建筑面积每平方米190元(包括模板支撑施工用的机械、墙体的粗装修)。 五、面积计算:_________________单屋顶面积边对边丈量计算。 六、工程结算:_________________(1)、其它项目结算:_________________地圈梁按零工计算。墙体装修按元/层,地板按元/平方米,其他费用均包括在面各积造价内。乙方不得无理要求补助其他费用。 七、工资支付:_________________乙方施工完每层楼面板后按该层面积造价的预付工资。粗装修完工后再预付工资。 八、工程工期:_________________初定8月1日开工、工期5个月、其中主体工程3个月,装修2个月,20xx年1月31日完成主体,20xx年3月31日完成全部装修工程。如因甲方原因延误工期,工期可往后顺延。4/17 九、甲方职责:_________________甲方在施工中及时提供各种建筑材料、并提供施工技术咨询服务、提供施工图纸二份及相关辅助资料,按是支付承包工资。 十、乙方责任:_________________(1)、工程质量:_________________乙方必须按图施工、服从甲方管理,在材料使用中鼓励节约、杜绝浪费、保证质量。如乙方在施工中出现质量问题,乙方必须负责返工和承担返工费用。施工保养由甲方负责。 (2)、乙方在施工中应规范操作、安全施工,由甲方支付1000元保险费。对于自身和其它的安全负由乙方负责,任何安全事故责任完全由乙方负责。 (3)、工期:_________________乙方应严格按照本合同约定工期完工。计划并安排好各道施工程序。除正常保养停工以外,正常施工期间乙方不得无故停工或退场,乙方无故停工或退场经甲方催促三次以上仍未复工,甲 2/3页 方有权终止合同,另择他人施工,原剩余工程款不得支付。 十一、本合同未尽事宜,甲乙双方另行商定。 十二、本合同一式两份,双方各执一份。5/17 甲方(签字盖章):_________________ 乙方(签字盖章):_________________ 年月日私房施工合同3 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称甲方) 一、工程概况 工程地点:大同 二、承包方式:双包(包工、包料) 三、承包范围:乙方承包三层住宅楼(见施工图)。 四、施工日期:甲方确定开工日期,自开工之日起个有效工作日完成合同任务,因雨雪天气及特殊情况材料不能到达施工工地,工期按实际延误天数顺延。 五、合同价款:共分主体、附属两部分,主体工程按实际建筑面积每平方米造价元包干。(阳台全面积计算,楼梯按全面计算,面积按图影面积计算)建设当中建筑面积增减部分按每平方米主体工程主要内容及要求: 1、楼房基础回填。 2、施工图纸内的所有建设内容。 3、卫生间、楼梯。 六、甲方的责任与义务 1、提供完整的施工图纸给乙方。 2、监督乙方施工质量。7/17 3、筹集所有建房资金。 4、规划红线交给乙方。 5、邻近居民协调。 6、不随便改变设计图纸结构及使用功能。 7、指定2名工程监理人员,其他人员不随意干涉乙方正常施工。 七、乙方的责任及义务 1、开工前对图纸进行审核,熟悉施工图纸,按图施工,保质保量,不偷工减料,施工过程中确需增减建设内容或修改施工图尺寸由设计部门下达变更通知。 2、乙方施工人员要专班专人,不能随意更换施工人员,钢筋工、架子工、泥工、电工、机械操作人员等主要工程由2人以上的技术骨干带班作业。 3、乙方备足备齐合格的建材如:钢材、红砖、砂、卵石、预制板、水泥等主要建筑材料,不合格建材不得进入施工场地。梁柱现浇,华新PO325#,粉刷、墙体、普通325#水泥,地坪用鹅卵石、梁柱用寸口石。 4、天沟、排水管、预留洞口及门窗填缝由乙方负责。 5、乙方备足备齐模板、安全网、脚手架、施工机械等物品。 八、质量要求 1、施工图纸内的所有工作按图施工,保质保量,不偷工减料。 2、外墙正立面贴瓷砖标准每平方米元。封闭阳台,窗户使用铝合金材料,标准元/m2。7/17 3、门面***防盗门每块元,共块,门面卷闸门按普通标准元/m2计算,共2块。购买时双方共同协商,增加部分由甲方负担。 4、外墙瓷砖贴好,水平、垂直2度要符合要求。天沟抹平压光,楼梯要抹平压光,侧墙和楼梯间室外炮台要二次粉刷。 5、按建筑施工规范验收,砖砌体全高大于10米的垂直高度不超过20mm,垂直偏差不超过20mm,墙体表面平整度允许偏差不超过3mm,砌体的灰缝应横平竖直,厚度均匀,砂浆要饱满。 6、水平灰缝厚度不超过10mm,砖砌体原则上不能重缝,砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能砌筑的应砌成斜槎,墙体粉刷为一般粉刷,室内外墙体粗粉。楼梯踏步高度一致,粉平收光,楼面找平,天花板粗粉,门面内地坪浇200#砼厚度8厘米。基础标高和楼面高允许偏差正负15mm,门面台阶粉平收光,屋面及侧墙要达到不漏水、不渗水,以上工作内容如有质量问题,乙方无条件返工。 7、桩、承台、柱、梁、圈梁、阳台、卫生间、钢筋混凝土浇筑部分要严格按施工工序和质量要求进行,浇筑时若垂直、平整两度达不到要求,不允许跑模、变形、蜂窝、麻面、漏筋现象要及时采取补救措施,对工程质量安全造成严重隐患的,要无条件返工,费用由乙方自理。 9、所有的混凝土浇筑及墙体的砌筑要按要求及时养护。9/17 九、施工安全 乙方在施工过程中应加强安全管理,严格按安全规范施工,对安全负责,甲方不付任何安全责任。 十、付款方式 按工程进度分期分批支付建设资金,具体付款办法如下:人员、机械设备进场付一楼、二楼、三楼完工各付元整;屋面完工付100000元;内外粉刷完工付100000元;余款在验收合格时一次性付清。 十一、其它说明 1、新建楼房周边建筑物在建过程中若不是违规施工出现质量问题,乙方不承担负责。 2、门、窗、面砖所需材料,甲方派2人以上随同乙方选购和定制,购买或定制时达不成协议,甲方有权自行购置、定制,费用从工程款中扣除。 3、底层门面采用两间相通,增加桩、承台、柱、梁,费用由乙方负担。 4、如甲方不按合同要求付款,乙方有权停止施工,甲方每天赔付乙方工程总造价的%作为违约金。工程完工后验收合格,甲方付清全部工程款,乙方交钥匙。反之乙方不按期完成施工合同,乙方每天赔付甲方工程总造价的%作为违约金。 十二、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方协商解决,或请有关部门进行调解。10/17 2、双方协商无效时,经当地人民法院裁决。 十三、附则 1、本合同共4页,正本三份,双方各执一份,公证处留存一份,签字之日生效,未尽事宜双方协商解决。 2、本合同履行完成后房屋入住之日起,出现墙体裂痕等问题由乙方负责。 3、如有未尽事宜,本着协商解决,具有同样的合同效益。 4、本合同在施工过程中如有更改,甲乙双方共同协商,所需增加材料部分由甲方负责。 5、一楼层高4米,二楼层高3米,三楼层高3米。 6、,超过部分按全额计算。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日私房施工合同4 甲方: 乙方: 甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:10/17 一、建设范围 除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板。 二、建设方式 包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责按甲方所提供的建设图纸施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。 三、承包价 按照房屋建筑面积110元/平方米,总面积约480平方米,总投资伍拾万元(含材料款),最后以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。 四、付款方式 采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至四楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。 五、权利和义务 (一)义务 1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。 2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;