2024年加工承揽合同(汇编15篇).docx

该【2024年加工承揽合同(汇编15篇) 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【42】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年加工承揽合同(汇编15篇) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年加工承揽合同(汇编15篇)加工承揽合同1 签订地点:_______________ 签订时间:_______________ 定作方(甲方):_______________ 承揽方(乙方):_______________ 按照《_____》的有关规定,本着平等互利、协商一致的原则,经双方友好协商,达成如下协议: 一、项目概况 1、项目名称:_______________ 2、项目地点:_______________ 二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价 序号货物名称规格数量单价:_______________元/m2备注 1、钢质防火门甲级 2、乙级 3、丙级 合计:_______________(樘)_________元/=元。 114樘/ 金额(大写):(不含税) 注:防火门:、,内填充珍珠岩模压板;表面处理为静电喷涂;颜色;门板为平板;按实际发生数量结算。 三、交货日期:根据现场进度交货。 四、交货地点:工地现场。 五、技术质量要求: 1、产品执行防火门国家标准GB12955-20_________。 2、产品保证通过消防部门验收。 六、承包方式: 含运输及安装。 七、付款方式: 1、合同签订后,预付总货款的_______________%,货物全部进场,再付总货款的_______________%,安装完毕再付总价的_______________%,剩余_______________%为质保,质保期结束结清。 八、售后服务承诺 _____________________________________________ 九、违约责任 1、按《_____》。 十、争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。 十一、附则 本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,自签字盖章之日起生效。 甲方:_______________乙方:_______________ 法定代表人:_______________法定代表人:_______________ 代理人:_______________代理人:_______________ 电话:_______________电话:_______________ _____年_____月_____日加工承揽合同2 原告:_________________________,男,汉族,19xx年10月2日生,身份证号:_________________,住所地:_________________,联系电话:_________________; 被告一:_______________________,男,汉族,19xx年5月21日生,身份证号:_________________,住所地:_________________,联系电话:_________________; 被告二:_______________________,男,汉族,19xx年8月22日生,身份证号:_________________,住所地:_________________,联系电话:_________________。 诉讼请求:_________________ 1、依法判令被告向原告支付加工费人民币46920元。 2、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由:_________________此致 ___________人民法院 具状人:___________ ____年_____月_____日加工承揽合同3 委托方:_____公司 签订地点: 受托方: 签订时间: 标的、数量、价款: 1、验收标准:按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准。 2、质量要求:应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。 3、结算方式:委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款。 4、包装标准:货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量_数/每排数量_数)。 5、(交)提货方式及地点:委托方厂房内。 6、运输方式及到站(港)和费用承担:受托方承担。 7、交货地点、日期及方式:合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金。 8、保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力。 9、本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。 10、本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效。(传真或扫描件有效) 委托方:___公司 受托方: 法人代表: 法人代表: 委托代表: 委托代表: 传真: 电话: 开户银行: 帐号: 地址: 传真: 电话: 开户银行: 帐号: 地址: 年月日 年月日加工承揽合同4 定作单位:项目经理部(以下简称甲方) 承揽单位:钢结构制造有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《_____》、《加工承揽合同条例》等有关规定,甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工,结合具体情况,双方本着公平合理的原则,经充分协商一致,签订本合同,以资共同遵照履行。 第一条加工构件品名与价款 一、加工品名:某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。 二、承揽方式:本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。 三、加工单价:每吨壹仟元整人民币(￥:) 四、本加工构件综合单价一次包定,不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响;已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用,加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。 六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费,乙方开具发票。 第二条加工成品期限与交付 一、加工期限:暂定为三十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。 二、交付状态:按甲方提供的加工制作转换图全部图示状态交付,并配合防腐涂装。 三、交付地点:运输至甲方指定场地,甲方负责卸车。 第三条加工材料供应与采购 一、甲方负责供应的材料:本加工构件的所有工程钢材由甲方供应,并负责送货到乙方指定地点,乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后,作为供料依据(板材材损2%、型材材损3%)。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料,排版图必须经过甲方确认后方可下料切割,超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管费。 二、乙方负责供应的材料:本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购;采用甲控乙供形式;所有材料必须符合施工图设计要求。 三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件,没有合格证书,且未经鉴定或经过试验定为不合格的`材料、构配件等,甲方有权制止使用,由此而造成的损失由乙方负责。 四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验,其检验费用由乙方承担,如属不合格产品,其不合格产品由乙方在48小时内清理出场。 五、材料代用,经甲方批准后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用时,由乙方承担发生的费用。 第四条加工成品质量与验收 一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定,由乙方确保本加工构件质量。 二、质量等级:一次验收合格 三、保修期限:保修壹年。 四、技术资料:由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料,交付完毕后收回,乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理,格式采用甲方提供的表格格式。 甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________ 甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________ 地址:_______________________地址:___________________________ 电话:_______________________电话:___________________________ 传真:_______________________传真:___________________________ 日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日加工承揽合同5 甲方:(委托方)_________ 乙方:(承揽方)_________ 经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。 一、产品名称及加工数量。 1、名称:不锈钢水泥焊接轨道板。 2、数量:附加工图纸36份,按图纸数量要求加工。 以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。 二、相关事宜: 1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。 2、乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求。 3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。 4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。 5、产品出厂的运输费用由乙方承担,(甲方提供适当的运输车辆及司机,乙方承担油料耗费及搬运事宜) 6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。