路缘石施工合同.doc

该【路缘石施工合同 】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【路缘石施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同2008年7月16日...2、上述单价中包括完成该项目劳务、资料、机械、质量自检、安装、弊端修复、弊端责任工程工程施工承包合同甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的相关规定,为明确双方在工程承包中的权益、义务和责任,保证工程进度,工程任务及工程质量的全面完成,在自觉、相同、互利的原则下,经甲乙双方详尽协商签订本合同,望双方共同遵守。一、工程名称:。二、工程地点:三、工程内容及工程量:工程内容:按施工图和技术规范要求安装道路的路缘石,工程数量按现场实质发生数量计算。工程竣工后的最后工程数量应由现场技术员做工程结束验工,经双方签字共同确认,并以此验工单为最后的结算工程数量。四、双方权益义务(一)、甲方权益义务1、甲方负责向乙方供应施工项目的图纸、规范及施工中的质量要求,并最后确定工程数量,如施工中有改正的部分,则施工中改正的部分另行进行计算,如因甲方责任造成延期动工或暂时停工的,工期除相应顺延外,甲方还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实质损失,由此造成的第三方损失应由甲方负责。1(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同2、甲方应派代表在工地进行技术、质量督查、检查、办理相关施工签证、查放手续等,解决应由甲方解决的问题。3、工程竣工后,经乙方央求查收,甲方应在3日内组织相关人员进行查收,并作出最后的签认。、按合同规定甲方应及时向乙方支付工程款。(二)、乙方权益义务1、乙方应按甲方要求按图纸施工,编制施工方案,保证工程质量,并经甲方赞成后开始施工。2、乙方拟定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,杜绝重要安全事故的发生,如发惹祸故由乙方肩负所有责任,并肩负由此给甲方及其他施工单位造成的所有损失。3、乙方必定遵从甲方工地代表的一致指挥,严格依照甲方的现场管理模式进行施工。五、工程结算方式:(一)本合同所有工程造价的结算按以下方式办理:本合同的工程量以甲乙双方共同签认后的数量作为最后结算的依照。如甲方供应的图纸和说明书与实质不符,按实质签证结算。(二)工程价款结算式以下:六、工期:该工程自年代日至年代(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同2(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同日所有竣工(如因甲方责任造成的误工,则工期顺延)。七、资料供应:甲方为乙方供应各种相应的资料,并保证资料质量满足相关规定的要求,如出现质量问题,有甲方肩负相应的损失,乙方不负任何责任。八、工程质量及查收标准:工程质量保证优异,乙方必定严格依照甲方的要求,精心组织施工,满足相关的质量标准及相关的规定要求,并认可甲方出具的相关质量要求和规范及检验标准。九、合同瓜葛本合同发生的所有争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不可以,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明详尽仲裁委员会)。1、提交仲裁委员会( )2、依法向人民法院起诉()十、其他约定:1、乙方在施工中必定对所有参加施工作业的劳务人员加强安全教育,加强自我保护意识,对在该工程施工时期,发生的各种机械、人员、工程的安全、质量事故,一律由乙方自负。2、因甲方原因造成的安全质量事故,由甲方肩负(需附甲方施工现场技术负责人签认单)误工损失花销。3、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的相关规定。4、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同3(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同行解决,并吻合国家的相关法律法规的规定。5、非人为的不可以抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失,甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿。十一、未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同一式份,甲方执份,乙方执份,均拥有相同法律效力。甲方单位(盖章):乙方单位(盖章):负责人:负责人:电话:电话:年代日年代日(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同4(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同(完满)路缘石施工合同