2024年农村自建房包工包料施工合同协议书范本（精选8篇）.docx

该【2024年农村自建房包工包料施工合同协议书范本（精选8篇） 】是由【mama1】上传分享，文档一共【26】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年农村自建房包工包料施工合同协议书范本（精选8篇） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年农村自建房包工包料施工合同协议书范本(精选8篇)农村自建房包工包料施工合同协议书范本1 发包方:________ 身份证号:________ 承包方:________ 身份证号:________ 甲方将位于________区建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议: 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建筑施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行以及过路人、旁观人和施工人员的安全(包括税费、管理费)由施工方全部负责。 二、施工要求 1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更该,需征得甲方同意。 2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为________月(合计________天),即自起至止。乙方需要严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。如因不可抗力因素(自然灾害)导致停工,其工期顺延。 3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国际钢材、拉发基水泥。建筑结构相关要求如下: 基础:钻井个、柱子________cm、钢筋________根________、箍筋________个。 地圈梁:高________cm、宽________cm、钢筋5根________、箍筋________个,间距________cm。构造柱:________cm,钢筋________根、________楼面板筋________个双层,间距________cm,楼面厚度10cm。 梁柱________,板面________地坪打好,排水________,管子________根,屋面天沟宽________cm,楼梯铁门一道,隐蔽部分请甲方监督。不包含所有门窗。 4、水、电、气:建房手续费用由甲方支付,乙方协助办理。 三、工程价款及付款方式 工程报价:每平方____元,主体、楼梯、阳台以实做建筑面积结算为准,本单位包含税收。 1、基础完工付总造价的________%。 2、按每层楼面打好付每层的造价的________%。 3、主体完工后付总造价的________%。 4、内外抹灰完工后付________%。 5、办理的一切证件(产权证、建房手续由施工方办理),一年内付钱全部余款。 6、如甲方未按时支付工程款,乙方有权停工,停工期间产生的一切经济损失由甲方全部负责。 四、工程内容:包括旧房屋拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、街面外墙漆、屋顶瓦盖、水电气到户门口、化粪池一口。其中:门市高度________米,住房每层高度________米。工程内容不含门窗(门市门除外)。 五、安全责任:施工过程中所发生的安全事故由乙方自行承担。 六、其他约定:施工或如涉及居民阻工导致停工,应由甲方赔偿负责协调解决。 七、违约责任: 1、乙方承诺:如建好的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。 2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结算清外,须赔偿另一方违约金________万元。 八、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的均可向____区人民法院提起诉讼。 九、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。 甲方签字:________ 乙方签字:________ 签约时间:________年_______月_________日 农村自建房包工包料施工合同协议书范本2 发包单位(甲方):_________________ 承包人:(乙方):_________________ 根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 第1条:工程概况 、工程名称:_________________ 工程地点:__________________________________ 工程内容: 含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。 工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。 工期:第2条:合同使用标准和法律 、合同使用标准:______________ 、适用法律:中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例 第3条:甲方工作 ,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。 。 ,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。 、完善安全规章制度,做好安全设防。 、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的`,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。 第4条:乙方工作 ,至该工作内容全部完成为止, ,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。 ,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。 ,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。 第5条:工程款 工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。 第6条:合同的生效与终止 合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。 第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。 第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 农村自建房包工包料施工合同协议书范本3 修建方:以下简称甲方 承建方:以下简称乙方 根据中华人民共和国建筑法及合同法,经双方共同自愿协商,由乙方承建甲方自用小二层住房的施工工程。 一、承包方式及内容 1、甲方将自用小二层住房约为300平方米,承包给乙方,甲方负责将主材运输到工地。 2、房屋修建为二层砖砼结构,现浇砼楼板,砼构造柱。 3、正负零以下由乙方调配人员施工,甲方予以配合及负责人工及生活费用。 4、乙方承包由正负零以上修建,包括砌墙、钢筋、支模、内外墙抹灰及任意一方外墙瓷砖粘贴。 5、乙方自行负责提供所有支撑架、模板及所需一切机械。 二、收方方式及承包单价 1、乙方由正负零以上按实际建筑面积进行实收。 2、经双方协商以170元/m2计算。 三、甲方的责任和义务 1、甲方无偿提供给乙方水、电。 2、甲方自开工之日起满足提供建筑主材给乙方,以免造成停工待料,延误工期。 3、甲方在每层现浇当日提供所在工人一天生活,其余时间生活由乙方负责。 4、甲方一次性付给乙方安全费元。 四、乙方的责任和义务 1、乙方必须按质按量完成所承包的内容及项目。 2、乙方必须按甲方要求程序进行施工。 3、乙方必须做到安全文明施工,安全由乙方全面负责承担。 4、乙方不得随意浪费材料,不得故意拖延工期。 5、各工种人员由乙方负责调配。 五、质量要求 1、砼强度要求达到: 2、砌砖饱满度,垂直度,平整度,砼构造柱砌砖要求4进4出。 3、抹灰面的垂直度,平整度。 六、付款方式: 开工之日付20%,约为____元,以后按工程进度,在每层现浇完后付20%,约为二次,约为____元,余款待工程全面完工后,经验收合格后一次性付清。 七、施工时间: 开工:____年____月____日竣工:____年____月____日 八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字即时生效,希望双方共同遵守,若一方违反,必须承担相应损失,另外,本协议未尽事宜,应由双方共同协商确定。 甲方签字:乙方签字: ____年____月____日 农村自建房包工包料施工合同协议书范本4 房主:________ 建筑施工队:________ 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定,为了明确双方职责,为维护双方利益,避免纠纷,结合本工程实际情况,经双方共同协商签订本合同,并严格履行。 一、工程概况 1、工程项目名称:私人住宅; 2、工程施工地点:________ 3、总建筑面积:________ 4、承包方式:包工包料 5、全包价格:每平方米工价为________元。 二、工程期限 本工程工期自________年_______月_________日至________年_______月_________日完成。 三、甲方责任 1、甲方向乙方提供建筑施工图; 2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底; 3、保障乙方正常施工,器材堆放及保管室、施工队食堂场地提供; 4、保障乙方施工用水、电、路通; 5、对工程质量及用料进行全面监督,提出合理要求,发现粗制滥造,违章施工等现象,甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。 四、乙方责任 1、参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作,建筑所用材料、机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工; 2、按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外,乙方必须积极搞好配合;