外墙保温工程合同协议书.docx

该【外墙保温工程合同协议书 】是由【花双韵芝】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【外墙保温工程合同协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。施工合同协议书(外墙保温工程)发包人(全称):房地产开发有限企业(以下简称甲方)承包人(全称):山东工贸有限企业(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其余法律、行政法例,按照同等、自发、公正和诚实信用的原则,双方就本建设工程外墙保温施工事项磋商一致,联合本工程详细情况,双方特签定如下协议。第1条工程概略1)工程名称:小区7#、8#、9#住宅楼2)工程地址:股份有限企业第2条工程承包范围及承包方式1)工程内容:甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。2)承包方式:在工程承包范围,乙方担当所施工项目的人工、机械、材料费用、检测费用、税金及达成该工程所需的其余费用、并担当本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。3)本工程采用品牌:材料明细(见下表):EPS涂料饰面产品规格用量第一层胶粘剂:6KG/M2EPS保温板第二层(华能、途瑞牌,3CM厚度,容重≥18KG/M3)增强网160g/m2网格布第三层(天宇玻璃纤维)锚固件:不低于6个/m2第四层抹面胶浆:≥3mm第3条综合单价及付款方式1)工程计价依据:包干平方单价,EPS板按实际铺贴面积计算;外墙漆按实际粉刷面积计算。;,)合同签署生效,工程动工,材料进场,拨工程总价的20%;余款按形象进度拨款;本分项工程竣工,甲方及有关单位查收合格后拨付至工程造价的70%;楼体综合查收合格决算后拨付至95%(此时乙方需提供切合临沭税务部门要求的发票);节余5%作为质保金,一年内无质量问题,一次性付清。第4条合同工期本工程合同有效施工工期为30天。1)本工程详细动工日期为3月9日,竣工日期4月8日;工程动工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。2)乙方应该按照甲方书面指定的动工日期动工。乙方不能准时动工,应该不迟于甲方通知的动工日期前3天,以书面形式向甲方代表提出缓期动工的原因和要求。甲方代表应该在接到缓期动工申请后的小时内以书面形式回复乙方。甲方代表不同意缓期要求或乙方未在规准时间内动工,工期不予顺延。3)如果乙方实际动工时间高出甲方书面通知7天以上,视为乙方违约,甲方能够终止合约,充公乙方的履约保证金,并由乙方担当全部责任和结果。4)合同总价已包括必要的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成,不得另计加班赶工费。5)如因雨、雪天等气候或非乙方原因等其余不可抗拒因素造成工程延误,情况发生后3天内,乙方就延误的内容,向甲方提交书面报告。经甲方确认,工期顺延。但甲方不担当包括乙方窝工、停工、机械出入场等在内的其余费用责任。6)非上述原因,乙方未按原定工期达成工程,乙方应向甲方支付违约金:每延误一天支付1000元(最多不超过结算总价的20%),并在结算款中扣除。此违约金的支付并不能排除乙方应达成工程的责任或本合同规定的其他责任。7)单体达成时间应听从甲方的总体要求,如因乙方的原因致使实际进度与甲方要求的进度计划不符,乙方无举措或无法按工期完工或质量无法达到合同要求,甲方有权对部分工程指定第三方施工,乙方必须无条件听从和配合。此工程费用由甲方按实际发生费用从乙方的工程款中扣除,并加收10%的管理费。当累计达成工程量不足计划进度的70%时,可认为中标单位无能力如期执行合同,甲方有权终止合同,并由乙方担当一切损失。第5条甲乙双方驻工地代表1)甲方驻工地代表:*2)乙方驻工地负责人名单:第6条质量标准及质量管理条款本工程的外墙保温工程必须切合国家现行有关规范、行业标准及设计图纸要求的规定,一次性查收合格。2EPS外墙保温所有材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和查收,其品种、规格、性能必须切合设计和有关标准的要求。每批原材料进场必须经甲方现场代表或监理单位查收确认切合要求后方可施工。EPS板与墙面必须粘贴牢固,无松动和虚贴现象。粘贴面积应切合设计要求,且不小于60%(采用点粘法)。安装锚固件的墙面,锚固件数量、锚固地点、锚固件拉拔强度应切合设计要求。锚固件与加强网的连策应切合设计要求,当设计无要求时,锚固件与加强网应可靠连结。EPS板的厚度必须切合设计要求,不得存在负偏差。抹面层与EPS板必须粘贴牢固,无脱层、空鼓。EPS板安装应上下错缝,拼缝应平整严实,接缝处不得抹胶粘剂。墙角处EPS板应交错互锁。门窗洞口四角处EPS板不得拼接,应采用整块EPS板切割成型,EPS板接缝应走开角部起码200mm。增强网应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应切合设计要求,当设计无要求时,左右不得小于80mm,上下不得小于100mm。加强部位的增强网做法应切合设计要求。应做好系统在檐口、勒脚处的包边办理。装修缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工。变形缝处应做好防水和保温结构处理。切合甲方的现场要求。乙方应仔细按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查,并为检查查收提供便利条件。因乙方施工质量问题或施工安排不当致使的设计更改和施工方案更改而增加的费用,均由乙方担当,工期不予顺延。乙方保温工程施工前,应付总包单位提供的操作面基层质量进行查收。如乙方认为总包提供的操作面的基层质量不切合保温工程操作要求,应实时向甲方或监理单位提出,获得指令后方可作业。如乙方未提出协调要求,视为默认防水基层质量切合要求。乙方在保温工程施工后,不得以基层质量不切合要求,回避质量责任。不论甲方代表和监理是否参加查收,当其提出对疑问部分进行从头查验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在查验后进行修复或覆盖。查验不合格,乙方担当发生的费用,工期不顺延,并担当不合格造成的责任;查验合格,甲方担当由此发生的经济支出,但工期不顺延。乙方必须全面推行样板先行的制度,外墙外保温样板必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工。外墙外保温的分项进行查收,必须先由施工单位进行查收合格后,方可向监理单位进行申报。乙方负责记录收集整理各样有关资料,并在完工后实时向总包单位移交有效的竣薪资料。成品与半成品保护:乙方施工时应做好对门窗等产品的保护并担当有关费用。如发生污染乙方自行负责清理维护;乙方施工后,应做好成品保护工程,并实时请监理和甲方查收保温工程施工质量,乙方和总包方必须办理好书面的交接查收手续。交托接收前乙方负责成品的保护工作并担当有关费用。如乙方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工,或违犯正常施工秩序、施工工艺野蛮施工,或施工质量、安全、环保达不到要求或施工用材料设施不合规定,甲方有权迫令乙方暂停施工,乙方必须立刻停工整改,并处违约金500~1000元/次,直至按违约办理。第7条安全文明施工管理1)乙方进场施工后,必须听从总包单位的安全文明管理。2)乙方在进场前要对施工人员做好交底,施工人员在施工中必须做到安全文明操作,如发生安全文明事故,一切经济损失由乙方担当,与甲方无关。第8条设计更改、工程签证管理设计更改所有设计更改均需获得甲方的同意才能进行,如乙方擅自施工未经甲方同意的更改致使费用增加或建筑使用功能改变,甲方除不担当相应费用外,所惹起的一切结果由乙方担当。乙方在施工过程中提出设计更改要求,必须先报监理和甲方,由甲方与设计单位协调停决,提出设计更改的书面材料方可执行。甲方的任何更改要求乙方必须执行,如发生经济和工期更改,经甲方核实后按实签证,乙方如果不执行,视为违约。工程签证签证应本着实事求是的原则,所有签证单必须对应合同条款、设计交底、各类经审核确认的通知单等有效书面正式文件作为签证依据,并在签证单中注明,否则为无效签证。工程签证均须有现场监理和甲方代表共同署名认可生效,否则均视为无效签证,结算时不予认可。需计量签证的工程应在每道工序完工后24小时内,同时隐蔽工程项目必须在下道工序前达成工程计量签证,报告需要提早的应提早24小时提交报告。若需计量工程为最后一道工序,乙方最迟在工程完工5日内达成工程签证报告。计量签证单乙方应起码提供给甲方叁份原件。第9条工程保修1)质量保修期从工程实际竣工之日算起。根据国家有关规定,双方联合详细工程约定保温工程质量保修金期限为1年,外墙保温系统25年质保期内免费服务。2)工程保修内,若因乙方工程质量原因或维修原因致使住户提出索赔要求,甲方与住户进行谈判,发生的索赔费用不得从保修金中提取,由乙方此外支付。3)如经历两次(含两次)以上维修,仍不能解决问题,甲方有权另行安排维修,由此惹起的一切费用和责任由乙方负责,且每次乙方需另支付维修总费用的20%作为甲方管理费,如费用低于500元按500元/次执行。4)乙方维修质量,应保证在6个月内不再出现近似问题,否则,即使保修期满,也应持续保修,保修金应在维修达成6个月满后支付。5)乙方负责维修部分的工程,达成后要经业主和甲方查收署名认可。乙方在负责维修时,乙方应本着工完场清的原则,如维修过程中给业主造成损失,则乙方应担当相应责任。6)保修金返还方式:工程结算总造价的5%作为保修金,竣工结算后按比率数一次扣除,返还时不计利息。7)工程保修款结算时必须经工程技术部门或物业企业署名认可,扣除工程技术部门和物业企业垫付的维修费用和维修管理费用以及承包人未按要求维修时指定单位的维修费用及违约金后,一个月内支付。。违约造成的经济损失由违约方担当责任,违约造成工期延误责任分担原则为:甲方违约工期适合顺延,乙方违约工期不得顺延。,毁约方担当因此造成对方全部经济损失的责任。若乙方不能执行协议,甲方需委托其余人达成施工或因此而做出修理工作,所有费用及损失由乙方担当。本合同约定承包人违约应担当的违约责任:由承包人向发包人支付补偿费,补偿费支付办法按合同工期延误一天补偿逾期违约金为500元/天,最多不超过合同价的10%,此补偿费的支付并不能排除承包单位应达成工程的责任或合同规定的其余责任。本合同约定承包人违约应担当的违约责任:本工程必须达到国家质量查收标准及合同订立的标准,达不到要求,承包人无条件返工,直至达到标准为止,返工所波及的费用由承包人负担,并按合同价的30%支付补偿金。,另一方欲终止或排除协议,须在违约行为发生之日起三日内通知违约方,责任由违约方担当。协议终止或排除前,违约方支付违约金并不能排除其按照协议持续执行各项义务的责任。乙方不得以任何原因停工、怠工、取闹,否则视为违约,并向甲方支付工程估算价的5%作为违约金。乙方不得以任何原因拒断交托,拖延交托,否则视为违约,并向甲方支付工程估算价的10%作为违约金,并担当所有甲方损失。乙方应为施工人员购置应有的国家、省、市规定的各类保险,购置的保险费用已含在总价内,不另行计取。第11条争议双方约定,在执行合同过程中产生争议时:1)甲乙双方先磋商解决。2)当事人不愿和解、调停,或许和解、调停不可的,双方能够选择以下一种方式解决争议:第一种解决方式:向临沭县仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向临沭县人民法院起诉。第12条合同生效与终止:本合同双方署名盖印后生效;乙方向甲方交托竣工工程,竣工结算价款支付完成后终止。(除第9条有关保修条款)。第13条合同份数:一式肆份;