工程承包合同书范本优秀4篇.docx

该【工程承包合同书范本优秀4篇 】是由【阿拉丁】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程承包合同书范本优秀4篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/8工程承包合同书范本优秀4篇随着人们法律意识的加强,越来越多事情需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢?下面是我辛苦为朋友们带来的4篇《工程承包合同书范本》,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。工程承包合同篇一发包方:_____(以下称甲方)承包方:_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。1、工程名称:______2、工程地点:______3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。4、承包内容:5、建筑安装工程造价:共计人民币____份元。6、工程价款和费用的结算依据和付款办法:7、工程开工日期:____年__月__日8、工程竣工日期:____年__月__日9、工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10、甲方主要义务:11、乙方主要义务3/812、违约责任:(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造***身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。13、本合同附件:共___份14、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15、本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________3/8_________年____月____日_________年____月____日工程承包合同模板篇二甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就皮条孙西小孙庄(工程)建筑施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称:皮条孙西小孙庄旧村改造。工程地点:皮条孙西小孙庄。承包形式:木工大包。第二条工程承包范围甲方将皮条孙西小孙庄旧村改造新农村工程,约______㎡,以_______元/㎡人民币的造价,约计____________________万元,发包给乙方承建。第三条工程工期计划开工日期:20--年____月____日,计划完工日期:20--年_____月____日,总日历天数________天。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到合格。4/8第五条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实现化验的控制、监督、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。3、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。4、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电等。第六条乙方责任和义务遵守国家政策和法律法规;遵守甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。甲方:乙方:年月日工程承包合同篇三业主(以下简称甲方):联系电话:施工队(以下简称乙方):联系电话:甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:一、施工概况施工名称:。二、施工量、价格5/81、单价:元/m2。2、施工款:元。3、如需要增加施工量洽谈。三、付款方式:现金付款。四、设计甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。五、材料、水电由甲方提供。六、工期从年月日起至年月日止,工期为天。七、材料运输甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。十、此施工出现任何安全事故,由乙方承担。十一、合同争议出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(签字):乙方(签字):日期:日期:工程承包合同协议篇四甲方:6/8乙方:经甲乙双方协商决定,甲方愿意将的外脚手架的搭设和拆除工程承包给乙方,具体要求如下:一、工程名称:二、工程地点:三、工程承包内容如下:1、乙方以包工包料的方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括:整个工程外钢管架的搭拆,安全网和挂拆,架料清理,堆放等工序。2、工期要求:本工程工期按甲方特定期为准;乙方须确保工地所需的技工人数,确保过程顺利进行并配合施工,确保工程工期;如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期,则一切损失均由乙方承担,如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。3、质量、安全要求:乙方必须严格按照操作规程进行施工,严格按照国家安全规范进行施工;所使用的架料材质必须符合有关规定,在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全,杜绝任何安全事故发生,如因乙方)○(施工过程中违反操作规程施工,发生安全事故则一切损失均由乙方承担。4、结算方式及单价7/8(1)外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作,按房屋及实际搭拆建筑面积计算,单价:/㎡。(2)不含满堂架材料。(3)不含竹跳板及木方、木板。5、付款方式:按实际进行付款,按每月总造价付给乙方80%,待工程竣工后乙方在拆除外架前,甲方付给乙方20%,拆完外架后半个月内付清全部工程款。6、工期和超期如下:从__年__月__日至__年__月__日止,共计__个月,到出场时间共计x个月,如超期每一个月,甲方补乙方每月超期周理费用。7、如果发生二次搭设,,如发生零时点工,180元/工日。8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。甲方:乙方:__年__月__日__年__月__日它山之石可以攻玉,以上就是为大家带来的4篇《工程承包合同书范本》,希望对您的写作有所帮助。