工程建设施工标准合同.docx

该【工程建设施工标准合同 】是由【阿拉丁】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程建设施工标准合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/20工程建设施工标准合同工程建设施工标准合同怎么写?我们为您准备了3篇优秀的建设工程合同合同范本、样本和模板,告诉您书写工程建设施工标准合同在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。建设工程施工标准合同范本现今,房产领域发展迅速,建筑市场日渐繁荣,因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢以下是我为大家整理的建设工程施工合同范文,欢迎参考阅读。建设工程施工合同范文1甲方:乙方:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就____县xx叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。::____县xx叩镇华丰村2/:①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5)。②、厂区场平后保坎建设()计:xxx。③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。⑤、待建部分场地绿化处理工程。⑥、厂房建设图纸范围内容。⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。⑧、办公区域的装饰部分。:上述工作范围。:上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求:合格。三、工程工期约定:________年____月____日进场,竣工日期________年____月____日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。六、工程造价及支付:此工程为合同包干价,(大写:伍x壹拾陆万叁仟元整)。3/20支付情况:1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量)2、工程完工后,甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%3、剩余工程款3%为保修金,保修期为________年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件:组成合同的文件包括:1、本合同协议书2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的gf-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款3、标准、规范和有关技术文件4、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份,双方各执两份。甲方(公章):_________4/20乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日建设工程施工合同范文2建设方:以下简称甲方施工方:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。四、主体结构要求,板面筋布150150,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号c20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。5/20五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日建设工程施工合同范文3甲方:乙方:根据某某有限公司工程建设的需要,时间紧,任务重,经领导同意,现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量,保证工期,施工验收有据可依,本着公平自愿平等互利的原则,经双方同意达成协议签定如下合同:一、工程名称:。二、工程结构:砖混结构。6/20三、工程范围:土建、水电暖安装。四、承包性质:包工包料。五、建筑面积:。六、工程造价:(伍x肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整)(含税)(平方造价依据:1、、。2、依据新办公楼承包方式,预算价下降10%-)。七、工期:.、质量要求:执行国家建筑工程施工验收规范的标准。九、工程内容与做法:内容:施工图纸的全部内容,图纸变更内容。做法:8/201、地面:住宅地面为原土夯实,c15砼厚度为80,15厚1:2水泥砂浆随打随抹面层压光,油漆踢脚线150高卫生间地面:原土夯实,c15砼厚度为80找坡、50厚1:2水泥砂浆找平,聚氨脂防水层厚度为3,细砂软垫层10地板砖面层:走廊、门厅、楼梯间为80厚c15垫层,石材地面,颜色另定,瓷砖踢脚线150高,颜色另定。2、楼地面、住宅及水箱间为20厚1:2水泥砂浆地面表面压光,(水箱间地面做聚氨脂防水层3厚)红色油漆踢脚线150高,卫生间为20厚1:2水泥砂浆找坡,聚氨脂防水层3,细砂软垫层10,瓷砖面层走道、门厅为石材面层,瓷砖踢脚线150高。3、楼梯踏步及栏杆:踏步为石材面层同1公寓楼石材及颜色,栏杆同2公寓楼,铁红色油漆。4、门窗:,,窗尺寸为3进楼门为防盗门,其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(464)。5、外墙面装饰同1公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套内墙面白色外墙防水涂料,卫生间为瓷砖墙面,顶面均为白色外墙防水涂料。6、所有涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。7、所有使用房间均设插座、照明(电视、电话、网线)水暖、消防以设计为准,材料按国家标准进货。8/20十、甲方工作:1、负责材料供应,提供施工场地、施工图纸。2、负责管理施工队,对不服从管理的施工队,责令停工和撒换。3、监督验收工程质量,对不符合质量要求的工程部位,责令乙方返工处理和实施处罚。4、负责现场的安全文明施工:对安全防护不符合要求的部位责令整改和处罚。十一、乙方的工作:1、乙方负责对施工队的管理和教育,乙方进驻工地后,必须遵守煤矿的一切规章制度和强制性条件(质量管理处罚条例、安全文明施工处罚条例、工具设备管理处罚条例)。2、乙方负责对借用甲方的工具、设备进行管理、维修、保养,损坏赔赏)。3、乙方必须配备技术、施工、管理的专业人材,应具有独立作业能力,否则因技术问题造成的损失由乙方负责。4、乙方负责工程质量管理,在施工过程中,乙方应严格按照施工图纸、设计变更内容施工。5、乙方负责工程质量自我检查、验收,负责交工资料整理,(验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准)。9/206、乙方负责施工现场的安全文明施工、验收。十二、酒后进入施工工地,酒后闹事,每人次罚款200元,损坏煤矿设施和他人财产的按原值十倍罚款,构成犯罪的交公安部门处理。十三、工队职工打架,不分情节轻重和原因罚款1000元,通过110和其他职能部门处理,给矿方造成极坏影响的罚款5000元。十四、付款与结算:开工予付总工程款的10%,基础工程完工后付总工程款的10%,一层主体工程完工后付总工程款的7%,二层主体工程完工后付总工程款的7%,三层主体工程完工后付总工程款的7%,四层主体工程完工后付总工程款的7%,五层主体工程完工后付总工程款的7%,六层主体工程完工后付总工程款的7%,门窗工程完工后付总工程款的5%,抹灰工程完工后付总工程款的5%,地面工程完工后付总工程款的3%,屋面防水工程完工后付总工程款的2%,涂料工程完工后付总工程款的3%,水电暖工程完工后付总工程款的5%,验收合格后付总工程款的5%,采暖期满付总工程款的5%,剩余5%保修期满付清保修期间乙方接甲方通知后不及时维修或不维修者,甲方拒绝支付保修金。附则:10/201、楼梯石材价格不再变动,走廊、门厅石材价格超过65元2以实调整(甲方参与订货),挖填土超出部分以18元3调整,,不再调整附属工程、泉眼保护、化粪池、桥梁工程另算。建筑面积以实际竣工为准。2、工地设备材料的看管费,设备工具的定期保养与维修人员的人工费,临时设施搭建与拆除人工费,材料装卸费(不含灰、砂、砖、石)。施工机械与施工电器照明的安xx(含龙门架、搅拌机、塔吊等)人工费,已包括在承包总价内,不另计算。3、农忙季节,应保持50%以上的留守人员继续施工,保证工期,否者,扣除总造价的5%做赔赏金。4、一切伤亡事故由乙方承担。因伤亡急需的资金甲方不负责垫付。5、合同未尽事宜,协商解决。6、合同从签定之日起生效,保修期满工程款付清终止。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日