开发商商品房售卖合同书精选合集.pdf

该【开发商商品房售卖合同书精选合集 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【开发商商品房售卖合同书精选合集 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..开发商商品房售卖合同书(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。甲方(卖方)******************************注册地址***************邮编**************营业执照号码*************资质证书号码**********法定代表人**************联系方式************托付代理人**************联系方式************托付代理机构*************资质证书号码*********注册地址***************邮编**************法定代表人**************联系方式************乙方(买方)******************************「身份证」「护照」「营业执照号码」***********国籍******通讯地址*********************************邮编***************联系方式***************「托付代理人」「法定代理人」*************国籍********地址***********************************邮编***************联系方式****************依据《XX民法典》、《XX城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房订立本合同:第一条本商品房土地使用权状况及项目名称。本商品房项目的土地使用权为「出让」「转让」「划拨」方式取得,并依法进行了土地使用权登记,取得《房地产权证》,证书号为**********************该地块土地面积为*********,规划用途为*********,土地使用年限至*****年*****月****日止(其中住宅用地使用年限为*****年,非住宅用地使用年限为******年)。本商品房项目「现定名」「暂定名」****************。建设工程规划许可证号为************,施工许可证号为*********。其次条本商品房销售依据。甲方销售的商品房为下列第****项:1、现房。《房地产权证》号:*************。2、预售商品房。《商品房预售(预租)许可证》号:************,预售商品房批准机关:*************************。第三条乙方所购商品房的基本状况。座落:*********区县(市)*********镇*********路街、巷*********号附*********号幢号****总层数****单元****所在层次****房号****结构****(按说明填写)户型****(按说明填写)建筑面积****套内单价****(元/)用途****(按说明填写)套内****分摊****小计****轴线范围****:..说明1、该商品房户型图见本合同附件一;2、有关房屋公共部位与公用分摊面积构成说明见附件二;3、该商品房阳台是[封闭式][非封闭式];4、该房屋形态是[平层][错层][跃层][退台式花园洋房];5、结构分类:[钢结构][钢筋混凝土][混合结构][砖木结构][其他结构]6、户型分类:[单间][单间配套][一室一厅][二室一厅][二室二厅][三室一厅][三室二厅][三室三厅][四室一厅][四室二厅][四室三厅][五室以上];7、用途分类住宅类:[经济适用房][一般成套住宅][独立别墅][联排别墅][高档公寓]非住宅类:[办公用房][摊位][门面][商场][车位][仓储用房][工业用房][其他用房]第四条计价方式与价款。甲方与乙方商定按下述第**种方式计算该商品房价款:1、按套内建筑面积计算,该商品房总成交金额为「人民币」****元整,大写:**千**百**拾**万**千**百**拾**元整。2、按套(单元)计算,该商品房总价款为「人民币」*******元整,大写:**千**百**拾**万**千**百**拾**元整。第五条付款方式及期限。本项目商品房预售资金监管银行为************。乙方按下列第***种方式按期付款:1、一次性付款:********************。2、分期付款:********************。3、按揭付款:********************。第六条交房期限及交付条件。属现售商品房的,甲方应当在****年**月**日前,将商品房交付乙方使用。属预售商品房的,甲方应当在****年**月**日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将已进行竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:1、遭受不行抗力,且甲方在发生之日起***日内告知乙方的。2、***************************。3、***************************。第七条交房手续的办理。商品房达到交付使用条件后,甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时,甲方应当出示《商品房竣工验收备案登记证》,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,甲方还需供应《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全,乙方有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由甲方担当。由于乙方缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:1、*****************。:..2、*****************。3、*****************。第八条乙方逾期付款的违约责任。乙方如未按本合同规定的时间付款,按逾期时间,按下列方式处理(不作累加):1、逾期在***日之内,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之***的违约金,合同连续履行;2、逾期超过**日后,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方按累计应付款的***%向甲方支付违约金。乙方情愿连续履行合同的,经甲方同意,合同连续履行,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之**(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第九条甲方逾期交房的违约责任。除本合同第六条规定的特别状况外,甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用,按逾期时间,按下列方式处理(不作累加):1、逾期不超过**日,自本合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之***的违约金,合同连续履行;2、逾期超过**日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起***日内退还全部已付款,并按乙方累计已付款的***%向乙方支付违约金。乙方要求连续履行合同的,合同连续履行,自本合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之****(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。第十条面积确认及面积差异处理。依据当事人选择的计价方式,本条规定以套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。在房屋交付时,房屋建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准,照实测面积与合同商定面积有差异的,除法律、法规、规章另有规定外按下列商定处理:1、合同商定房屋总面积与实测面积误差在3%以内(含3%)的,据实结算,多退少补。2、合同商定房屋总面积与实测面积误差超过3%的,乙方有权退房。乙方退房的,甲方应在乙方提出退房之日起30日内,将已收房款退还给乙方,并按银行同期贷款利率付给利息。乙方不退房的,实测面积大于合同商定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)的,房屋差价由乙方补足;超出3%部分的房屋差价由甲方担当,产权归乙方。实测面积小于合同商定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)的,房屋差价由甲方据实返还乙方;超出3%部分的房屋差价由甲方双倍返还乙方。面积误差比=实测面积—商定面积×100%商定面积经规划部门批准的设计变更造成的面积差异,双方不解除合同的,应当签订补充协议。第十一条甲方关于房屋产权状况的承诺。:..甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由甲方担当全部责任。若出售的商品房设有他项权利的,甲方应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知乙方。第十二条规划、设计变更的商定。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方所购商品房质量、使用功能或使用环境的,甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容书面通知乙方:******1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;2、************************;3、************************;4、***********************;5、***********************。甲方未在本合同商定时限内通知乙方的,乙方有权退房。乙方应当在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。15日内未作书面答复的,视同接受变更。乙方退房的,甲方须在乙方提出退房书面要求之日起****天内将乙方已付款退还给乙方,并按银行同期贷款利率付给利息。乙方不退房的,应当与甲方另行签订补充协议。如双方在30日内未能达成补充协议的,双方同意解除本合同,并按上款退房的商定处理。第十三条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方商定(附件三)的`标准。达不到商定标准的,乙方有权要求甲方根据下述第***种方式处理:1、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。2、**************************。3、**************************。第十四条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。本项目物业管理用房为***,位于**幢**单元****房号****,轴线范围**************************************。甲方承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:1、于***年****月****日前通水;2、于***年****月****日前通电;3、于***年****月****日前通气;4、**********************;5、**********************。假如在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:1、***********************;2、***********************。甲方签字:******乙方签字:******:..签订日期:*年***月***日开发商商品房售卖合同书(第二篇)合同编号:[编号]摘要:本合同书由开发商与购房人签订,就开发商售卖商品房的事宜达成一致。合同内容包括购房人的个人信息、房屋信息、付款方式、交付日期等。双方应根据合同条款履行义务,不得违约。商品房售卖合同甲方(开发商):[公司名称]乙方(购房人):[姓名]根据相关法律法规,甲方作为房地产开发商销售其项目中的商品房,与乙方签订房屋销售合同,约定以下条款:第一条::[详细地址]:[平方米]:[几室几厅几卫]:[具体金额]第二条::乙方应于签订合同之日起[具体天数]内支付房屋总价款。:乙方可选择以下任意一种付款方式::乙方一次性支付全部房屋总价款。:乙方按照约定的分期付款方案支付房屋总价款。第三条::房屋应在乙方支付全部房屋总价款后交付,双方可共同确认交付前的装修标准、验收标准等。:房屋应在[具体日期]前交付乙方。第四条:其他条款:..:如一方未按约定履行义务,应承担相应的违约责任。:如因不可抗力或其他合法原因导致房屋无法交付,双方可解除本合同。:双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的法院提起诉讼。第五条:,至房屋交付并办理相关产权证照登记手续之日终止。,双方各持一份,具有同等法律效力。甲方(开发商):乙方(购房人):法定代表人(签名/盖章)签名:日期:日期:开发商商品房售卖合同书(第三篇)合同编号:_____________开发商商品房售卖合同书买受人:____________________身份证号码:________________地址:_________________________联系电话:________________开发商:______________________统一社会信用代码:_____________地址:_________________________联系电话:________________鉴于买受人愿意购买开发商所开发的商品房,并经开发商同意,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,达成如下协议:(包括地址、面积、户型等)见《商品房销售登记备案表》(附件1)。(大写:__________________),具体付款方式详见附件2。第三条交付标准及日期:..,并以《商品房交付通知书》(附件3)为准。,并按照承诺提供相应质量保证期,具体内容详见附件4。,双方应及时通知对方,并商议解决方式。,应承担相应的违约责任,详见附件5。、履行和争议的解决,均适用中华人民共和国法律。,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可将争议提交有管辖权的人民法院解决。,可由双方另行协商确定,并以补充协议的形式加以确定。。,期限至商品房所有权办理完毕且买受人付清全部款项之日止。(以下无正文)买受人签名:日期:开发商签名:日期: